1GF—2003—0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局二○○三年八月2工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为发包人）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为总（分）包合同），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1.劳务分包人资质情况资质证书号码： 。发证机关：。资质专业及等级：。复审时间及有效期： 。2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：。工程地点：。分包范围：。提供分包劳务内容： 。3.分包工作期限开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，总日历工作天数： 天。4.质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 等级。5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（ 1）本合同；（ 2）本合同附件；（ 3）本工程施工总承包合同；（ 4）本工程施工专业承（分）包合同。6.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（ 1） （ 2） 37.总（分）包合同7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8.图纸8.1工程承包人应在劳

上传时间：2023-07-22 页数：15

1GF—2002—0605人民防空工程租赁使用合同( 示范文本 )工程名称：合同编号：国家人民防空办公室国家工商行政管理总局制定二○○二年四月2人民防空工程租赁使用合同出租人：承租人：出租人向承租人出租人民防空工程，经双方协商，签订本合同。第一条人民防空工程状况人民防空工程坐落：市（县） 区（镇）工程名称：建筑面积： 邮政编码：使用面积： 工程质量状况：租赁用途：第二条租赁期限从年月日起至年月日止。合同生效后天内出租人将工程交付承租人。第三条人民防空工程使用费和使用费缴纳时间、方式1.人民防空工程使用费每平方米（每个柜台、店铺）每月 元，共计 元；2.使用费缴纳时间与方式： 第四条租赁期间工程维修租赁期间工程维修由出租人负责。出租人的维修范围包括：工程主体结构，防护和主要风、水、电设备设施，保障承租人正常使用。出租人维修工程时，承租人应予以协助。出租人也可委托承租人就其中某一项进行维修；维修费用由出租人负责或抵付人民防空工程使用费，也可约定解决方式。租赁期间工程维修由承租人负责的，其维修范围和费用负担由双方在本合同第十三条中约定。第五条工程租赁期间的水、电、暖、通信、费用由承租人负担。第六条租赁工程的装修工程租赁期内；承租人经出租人同意，可以对工程按使用需要进行装修。装修方案和施工图纸必须经人民防空主管部门审核同意后方可组织施工。承租人未经出租人同意对工程进行装修，自行承担由此引起的一切责任。租赁合同期满，对工程装修的处理： 。第七条工程租赁期内；承租人经出租人同意；可以按使用需要改善或者增设他物；改善 或者增设他物的范围：租赁合同期满，改善或者增设他物的3处理：第八条出租人与承租人的变更1.出租人将工程所有权转让给第三人；本合同在租赁期间对受让第三人继续有效。2.承租人因经营需要，经出租人同意，在办理有关手续后，可将工程转租给第三人使用。第九条工程租赁用途的变更工程租赁期内，承租人应当保持工程符合本合同约定的用途；如需变更用途，应当书面报经出租人同意，双方签订补充协议或者重新签订合同。第十条租赁合同的解除一、承租人有下列情形之一的，出租人有权解除合同：1.拖欠工程使用费达到 天或者拖欠水电费达到 天以上的；2.擅自将工程使用权转让的；3.未经出租人同意，擅自对工程进行装修改

上传时间：2023-07-21 页数：4

合同：编号广州市有住宅加装梯既电委托管理合同电梯产权人代表：管理单位：委托管理单位：广州市市督管理局 制定场监使用说明1、适用范围：本合同适用既有住宅加装电梯业主将电梯日常管理工作委托给物业服务企业或其他机构进行管理。2、电梯产权人代表：电梯产权全体业主推选出一个或者多个业主，代表电梯产权全体人员办理电梯使用登记等业务。3、委托管理单位：经评定具备相应电梯管理能力的物业公司，受电梯业主委托，履行法律法规规定的电梯使用管理职责。4、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全技术参数的调整。5、电梯责任保险：指被保险人所拥有或管理的电梯在运行期间造成乘客的人身伤亡和/或财产损失，依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任的保险。 电梯责任保险应该选择符合广东省电梯安全监管改革方案的责任保险，即涵盖电梯使用、管理、维护保养等环节，涵盖乘客、管理、维护保养等人员，涵盖安全生产事故、意外事故等突发事件，具有快速理赔特征。广州市有住宅加装梯委托管理合同既电电梯产权人代表（甲方） 委托管理单位（乙方）为保障既有住宅加装电梯的安全运行,明确甲方和乙方的权利义务,经协商,就既有住宅加装电梯委托使用管理相关事宜达成如下协议:第一条委托管理的电梯和委托管理期限甲方将注册代码为 的台电梯委托乙方进行使用管理,期限为 年,自年月日至年 月 日。在本合同生效之日起7日内，甲方协助乙方办理电梯使用登记变更手续。第二条委托管理的职责在合同期限內，乙方作为电梯使用管理单位，应严格按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《广东省电梯使用安全条例》《广州市电梯安全管理办法》等相关法规和安全技术规范的要求,做好电梯的安全使用管理工作,保障电梯安全运行，并对电梯的日常使用管理及安全运行负第一责任。第三条委托管理费用及结算方式、时间甲方向乙方支付委托管理费用每年元（含电梯责任保险费、日常维保费、安全管理员费用等）。1.甲方按（□月□季□半年□年）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：。2.支付方式：□支票□汇到乙方指定账号。第四条电梯责任保险乙方应及时购买符合广东省电梯安全监管体制改革方案要求的电梯责任保险（一次性事故最高赔偿金额不低于100万元），保障电梯使用各方利益。第五条电梯资料档案的管理1.甲方应在合同生效之日起3日内将电梯的使用登记证、定期检验合格证、出厂合格证、日常维护保养记录、运行故障和事故记录等安全技术资料移交乙方。2.乙方应委托取得相应资格许可的电梯制造、安装、改造、维修单位开展相关工作,积极收集涉及电梯安全运行的制造、安装、维修、检验和使用的相关资料。3.乙方应建立完善的电梯档案管理制度，建立并保管好包括使用登记证、定期检验合格证、出厂合格证、日常维护保养记录、运行故障及事故记录和购买电梯责任保险单据等资料在内的电梯资料档案,在委托管理期限届满后将电梯资料档案移交甲方。第六条电梯的使用管理1.乙方应建立完善的电梯安全管理制度,设置专门的电梯安全管理机构并配备持证电梯安全管理人员对电梯进行使用管理。2.乙方应委托取得相应资格许可的单位进行电梯的日常维护保养,并与之签订维保合同。维保合同应当对电梯发生故障、事故时维保单位接到通知后到达现场的时间进行约定。3.乙方应教育和引导乘客正确、安全使用电梯,制止乘客不安全的乘梯行为,发现电梯存在安全隐患、收到检验不合格报告时,立即停止电梯使用。4.乙方应按计划做好电梯日常巡查工作，并做好记录（见托管单位电梯日常巡查表），发现问题及时处理。5.乙方应在电梯安全检验合格有效期届满前30日到法定检验检测机构申报定期检验,保证不使用未经监督检验、超过定期检验有效期或检验不合格的电梯。6.当电梯需要进行重大维修、改造或迁移时,乙方应征得甲方书面同意后方可委托取得相应资格许可的单位进行,不得私自或委托未取得相应资格许可的单位进行。7.甲方应按时支付乙方委托管理费用，配合乙方进行电梯日常使用安全管理,有权对乙方的管理行为进行监督并提出意见。当有证据表明乙方对电梯的使用安全管理不

上传时间：2023-07-21 页数：5

HF—2012—0101黑龙江省家具买卖合同(示范文本)第一条 家具基本情况（请逐项填写，勿写同样品；验收说明等内容请在验收后填写。）家具名称商标产地规格型号主材/面料辅材/五金边材状况颜色数量单价总价送货费：元，合计（大写）：拾万仟佰拾元￥：元验收说明□ 验收合格□ 货款两清□ 拒收及原因：□ 问题及解决方案：买方实际交货时间送货员 年月日第二条 质量标准：每件家具应随附《家具使用说明书》，达到《家具使用说明书》中明示的执行标准,且不低于样品同等质量。第三条付款方式： □ 买方应在签约时一次性支付全部价款。/ □ 买方应在签约时支付全部价款_____%________元的定金，余款__________元应在_________________________时付清。买方违约退货的，无权要求返还定金；卖方违约不能交货的，应双倍返还定金。/ □ 买方应在签约时支付_________元的预付款，余款________元应在_____________________时付清。第四条交货及验收： □ 买方自提/ □ 卖方送货；交货时间：_____________________； 交货地点：__________________________________________________________。卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《家具使用说明书》进行验收，买方发现问题应当场指出，并由双方协商达成解决方案。第五条　三包：对于家具的质量问题，应按照《黑龙江省家具商品消费争议解决办法》执行，卖方或主办单位做出对买方更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。第六条 违约责任： （一）一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款_____%的违约金，但因对方原因导致的迟延除外；迟延超过_____日的，守约方有权解除合同，支付定金的，可选择适用定金规则。（二）经国家认可的家具检测机构检测，家具的有害物质限量不符合国家有关标准的强制性要求的，买方有权无条件退货，并要求卖方赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。（三）___________________________________________________________________。第七条　争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解解决不成的， □ 依法向_______________人民法院起诉。/ □ 提交_______________仲裁委员会仲裁。第八条　其他约定事项： _________________________________________________________。 买方（签章）：卖方（签章）：主办单位（章）：　住所： 住所： 住所： 委托代理人： 经办人： 经办人： 1第一联　经营者保存第二联　消费者保存第三联市场主办者保存第三连联系电话：联系电话：　联系电话：　 　移动电话： 售后服务电话：售后服务电话：　 签订时间： 年 月日签订地点：黑龙江省市场监督管理局 制定2

上传时间：2023-07-20 页数：2

1GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局二○○三年八月2第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为发包人）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总包合同），承包人和分包人双方就分包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额（人民币）：大写： 小写： 三、合同工期开工日期：本分包工程定于 年月日 开工；竣工日期：本分包工程定于 年月日 竣工；合同工期总日历天数为： 天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1.本合同协议书；2.中标通知书（如有时）；3.分包人的报价书；4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定3义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为分包工程），并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称分包合同价），以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间： 年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。承包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：4第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，

上传时间：2023-07-22 页数：24

SF-—2012-—0203广州市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同（示范文本）1 第一部分协议书发包人：             发包人资质证书号：承包人：承包人资质证书号：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程名称： 2、工程地点：3、工程概况：建筑面积：4、合同承包范围： 5、合同价款总额（暂定）： 元（人民币），大写。6、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日总日历天数为：天7、质量标准：本工程应当达到质量评定 等级。8、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书和履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（2）劳务中标通知书（如有）；（3）通用条款；（4）专用条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸及工程量清单；2（7）劳务投标书及其附件（如有）；（8）招标文件。（9）附件及专用条款约定的其他文件9、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同正本 份，由发包人和承包人各执份；副本份，发包人执份，承包人执 份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话： 地址： 地址： 银行账号： 银行账号：签订时间： 年 月日签订地点：第二部分通用条款1、发包人1.1发包人权利和义务：31.1 .1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。1.1.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。1.1.3 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施符合施工需要。1.1.4 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。1.1.5 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。1.1.6 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。1.1.7检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书和广州市建设工程平安

上传时间：2023-07-21 页数：17

GF—2000—0303承 揽 合同（示范文本）合同编号：定作人：签订地点：承揽人：签订时间：年月日第一条 承揽项目、数量、报酬及交付期限项目名称及内容计量单位数量工作量（工时）报酬交付期限单价金额合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条 技术标准、质量要求：第三条 承揽人对质量负责的期限及条件： 第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求： 第五条承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法：第六条定作人（是 / 否）允许承揽项目中的主要工作人员由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：第七条 工作成果检验标准、方法和期限： 第八条 结算方式及期限：1第九条定作人在年月日前交定金（大写）元。第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人（是 / 否）可以留置工作成果。第十二条违约责任： 第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列 种方式解决；（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十四条其他约定事项： 定作人定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：承揽人承揽人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月 日监制部门：印制单位：2

上传时间：2023-07-22 页数：2

GF—2000—0104木材买卖（订货）合同（示范文本）买受人签订地点：计量单位：合同编号出卖人收货单位到站品种树材种产地规格等级（单价元总数）量总金额交（提）货时间、数量路局车站（港口）专用线月月月月月月12买受人出卖人开户银行账户名称开户银行账户名称账号通讯地址账号通讯地址邮编电话E-mail邮编电话E-mail1. 本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。8. 如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。2. 运输方式：9. 违约责任：3. 结算方式：10. 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。4. 交（提）货地点、方式：5. 包装标准，包装物的供应与回收：6. 检验的标准、地点及期限：11. 其他约定事项：7. 检疫办法、地点及费用负担：备注：木材运输需依法办理木材运输证。买受人：（章）委托代理人：（签字）出卖人：（章）委托代理人：（签字）年月日年月日1

上传时间：2023-07-22 页数：1

1GF—2000—0306测绘合同（示范文本）工程名称：合同编号：国家测绘局制定国家工商行政管理局二○○○年三月2定作人（甲方）：合同编号： 承揽人（乙方）：签订地点： 承揽人测绘资质等级:签订时间： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：第三条执行技术标准：序号标准名称标准代号标准级别其他技术要求： 第四条测绘工程费：1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。2.取费项目及预算工程总价款：3序号项目名称工作量单价（元）合计（元）备注预算工程总价款：3.工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。4.第五条甲方的义务1.自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。6.第六条乙方的义务1.自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业。3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。45.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。6.第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应于年月日前交甲方验收。第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：第十条测绘工程费支付日期和方式1.自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程预算总价款的 %，人民币元。2.当乙方完成预算工程总量的

上传时间：2023-07-22 页数：6

GF—2013—2405国内旅游一日游合同（示范文本）国家旅游局制定国家工商行政管理总局1国内旅游一日游合同合同编号：旅游者（ ）人姓名身份证件号码旅行社名 称许 可 证 编 号导游员姓 名导游证号手 机行程安排成行团号出发时间出发地点返回地点线路及景点景点是否含购物含购物景点名称交通安排使用形式车牌号码驾驶员姓名标 准合车游（）包车游（）空调（ ）、无空调（ ）面包车（ ）中巴（ ）大巴（）餐饮安排早 餐午 餐晚 餐地点标准荤素汤（人/ 桌）荤素汤（人/ 桌）旅游费用成人人×元/人+ 儿童人×元/人=元。含：景点第一道门票、午（晚）餐费、往返车费、导游服务费；不含：。支付时间支付方式现金（）转账（） 银行账号特别提示1. 行程线路须注明道路名称、途经地等信息；2. 行程景点须注明游览项目的具体内容及最短停留时间；3. 旅行社不得指定购物场所或另行付费项目，如果景点本身包含购物， 需向旅游者明示；4. 旅行社及导游员、驾驶员不得强迫或者变相强迫购物；5. 旅游者可自愿购买人身意外保险；6. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。争议解决方 式1. 协商。旅行社客服电话；2. 投诉。省市旅游质监执法机构投诉电话，消费者协会投诉电话。协商或投诉调解不成的，按下列第种方式解决：1. 将争议提交仲裁委员会仲裁；2. 依法向人民法院提起民事诉讼。其他约定合同附件（作为合同的有效组成部分需双方签字盖章确认）1. 旅游者名单表；2. 旅游行程单。是否已阅读并同意下述（合同责任）条款：是否已阅读并同意下述（合同责任）条款：旅游者（签约代表）签字：身份证号码：旅行社签章：住所：电话：传真：经办人：身份证号码：电子邮箱：营业地址：电话：传真：电子邮箱：签约日期：年月日签约地点：签约日期：年月日签约地点：2合同责任第一条 旅行社1.除法律另有规定外，旅行社对可能危及旅游者人身、财产安全的旅游项目未履行告知、警示义务，并采取防止危害发生的必要措施，造成旅游者人身损害、财产损失的，应承担相应的赔偿责任。发生危及旅游者人身安全的情形，旅行社未采取必要处置措施的，应承担相应的赔偿责任。2.旅行社距约定出发时间 12 小时（含 12 小时）以上解除合同的，应向旅游者全额退还预付旅游费用；旅行社距约定出发时间 12 小时之内解除合同的，还应向旅游者支付旅游费用总额 20% 的违约金。3.旅行社未按合同约定安排具有合法有效资质的旅游车辆、驾驶员或导游员的，应向旅游者全额退还已付旅游费用。如果因此给旅游者造成其他人身、财产损害的，旅行社还应承担相应的赔偿责任。4.旅行社在行程中弃置旅游者的，应向旅游者全额退还已付旅游费用，并承担弃置期间给旅游者造成的必要的住宿费、餐饮费、返回交通费等实际损失。如果因此给旅游者造成其他人身、财产损害的，旅行社还应承担相应的赔偿责任。5.旅行社违反合同包车游约定安排合车游的，应向旅游者支付旅游费用总额20% 的违约金。出发前旅游者要求解除合同的，旅行社还应向旅游者全额退还已付旅游费用。6.旅行社及导游员、驾驶员安排旅游者在其指定的购物场所购物或以参观等形式变相安排购物（合同中明示景点含购物场所的除外）的、强迫或者变相强迫旅游者购物的，每安排或强迫一次，旅行社应向旅游者支付旅游费用总额 20% 的违约金。旅游者要求退货的，旅行社应自旅游者向其交付货物之日起三日内承担退货责任。7.旅行社及导游员、驾驶员安排另行付费项目的，旅行社应向旅游者全额退还另行付费项目价款。8.旅行社及导游员、驾驶员擅自缩短游览时间、遗漏旅游景点、减少旅游服务项目的，应退还旅游者相应旅游费用（约定旅游服务项目未完成时间 ÷ 总游览时间 ×旅游费用总额），并支付旅游费用总额 20% 的违约金。9.旅行社出现其他《旅行社服务质量赔偿标准》规定的需承担赔偿责任的情形， 依照《旅行社服务质量赔偿标准》承担赔偿责任。第二条 旅游者1.旅游者不按约定支付旅游费用的，旅行社有权解除合同，旅游者应向旅行社支付业务损失费（最高不超过旅游费用总额）。2.旅游者在距约定出发时间 12 小时（含 12 小时）以上解除合同的，旅游者应向旅行社支付实际发生的费用；旅游者在距约定出发时间 12 小时以内解除合同的，还应向旅行社支付旅游费用总额 20% 的违约金（实际发生的费用与违约金总计最高不超过旅游费用总额）。旅游者未按约定时间到达约定集合出发地点，也未能在出发中途加入旅游团队的，视为旅游者在距约定出发时间 12 小时以内解除合同。3.旅游者在行程中解除合同或者擅自脱离旅游团队的，旅游者应向旅行社支付实际发生的费用。因此造成旅行社其他经济损失的，旅游者还应承担相应的赔偿责任。4.旅游者违反合同约定妨碍旅游行程，给旅行社造成经济损失的，应

上传时间：2023-07-22 页数：4

SF—2013—2702A合同：号广州市母婴护理（月嫂）服务合同（A）合同：编号广州市家庭服制定务业协会广州市工商行政管理局制监二O一三年十一月1广州市母婴护理（月嫂）服务合同（A）甲方（母婴护理公司）：服务电话： 经营地址：乙方（用户）：身份证号：联系电话： 住宅地址： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就母婴护理服务相关事宜签订本合同。第一条服务内容甲方推荐并委派符合上岗条件（体检合格，经培训取得行业或政府相关部门认可的培训合格证书）的月嫂为乙方承担照料孕、产妇与新生儿护理服务工作。第二条服务地点第三条服务期限1、服务期限天，从 年月日 时起至年 月日 时止，实际服务时间从月嫂到岗之日起算。2、服务时间每月按30天计，保证服务工作日26天，休息4天（请在□内打√：□每周休息1天□月底合同结束前休4天），其中遇国家节假期日，服务报酬为日工资的三倍，即元/天。第四条服务费用和定金的支付期限与方式1、乙方每月一次性支付服务费元，包括月嫂服务报酬和甲方管理费。其中月嫂服务报酬由甲方收取后再支付给月嫂。凡不足月者按26天/月的日平均服务费结算。2、多胞胎、早产儿、病症产妇或婴儿加收月嫂服务报酬： 元/月。3、乙方在月嫂到岗前将以上费用通过 方式付给甲方：A、打入甲方指定账户：银行，用户名： 账号； B、到甲方处交付；C、甲方派人到乙方处收取。4、签约时乙方向甲方支付定金 元。定金可抵作乙方需要支付的服务费用。第五条甲方的义务和权利1、委派有真实身份证明，体检合格，通过岗前培训并取得合格证书的月嫂，并提供月嫂的真实资料，包括身份证、健康证、培训证等。2、负责月嫂的教育和管理工作。接受乙方与月嫂的投诉，了解并核实乙方投诉或月嫂反映情况的真实性。协调乙方与月嫂的关系，妥善处理投诉和调换要求，协助解决乙方月嫂双方产生的纠纷。3、及时为乙方做好售后服务及调换月嫂等工作，接到乙方更换和退回月嫂的通知，应在24小时内协调处理。如一方决定更换或终止合同的，应在3天内调换与约定服务项目能力相当同级别的月嫂或给予办理解除合同手续。4、因月嫂的过错致使乙方人身或其他权益受到侵害而造成损失，甲方应积极追究月嫂的责任，并先行承担相关责任。5、为月嫂和乙方购买《家政人员意外伤害保险》、《家政经营责任险》。6、具有下列情况之一的，甲方有权解除合同：①乙方教唆月嫂脱离甲方管理；② 乙2方隐瞒家庭成员中有传染病人、精神病人或母婴的病情；③乙方未按时支付服务费逾期达7天；④乙方服务地址或服务对象发生变更而未取得甲方同意；⑤乙方对月嫂的工作要求违反国家法律、法规；⑥乙方有虐待月嫂行为。第六条乙方的义务和权利1、在签订合同时需出示有效身份证件办理登记手续。如实填写服务地址、联系电话服务内容，以及家中是否有传染病及精神病人、母婴病情等事项；如需变更以上内容、决定更换月嫂或终止合同，要及时并以有效方式通知甲方。2、尊重月嫂的人格及劳动，不歧视不虐待；向月嫂提供与家庭成员基本相同的伙食为月嫂提供安全的工作环境和居住场所，合理安排月嫂的工作和休息时间，保证月嫂每天的基本睡眠时间（不得少于6小时）；当月嫂需接触血液、呕吐物及排泄物时，应提供相应的卫生用品，如口罩及一次性手套等；因工作需要不能安排月嫂休息的应参照国家相关加班规定补偿服务报酬。3、妥善保管家中的现金和贵重物品，并根据自己的实际情况加强防范措施。4、未征得甲方和月嫂同意，不得擅自将月嫂转为第三方服务，不得擅自将月嫂带往非约定服务场所服务，不得擅自增加合同外的服务项目，不得让月嫂从事与合同内容不符的工作。5、要求月嫂安全作业，因乙方没有采取安全措施，或因家庭设施、设备等原因造成

上传时间：2023-07-21 页数：8

1GF—2007—2602中国公民出境旅游合同（示范文本）国家旅游局制定国家工商行政管理总局二〇〇七年二月2使用说明1.本合同为示范文本，供中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）经营出境旅游业务的组团旅行社（以下简称组团社）与出境旅游者（以下简称旅游者）之间签订组团出境旅游合同时使用。2.双方当事人应当结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项，空格处应以文字形式填写完整。3.双方当事人可以书面形式对本示范文本内容予以变更或者补充。变更或者补充的内容， 不得减轻或者免除应由组团社承担的责任。4.本示范文本由国家旅游局和国家工商行政管理总局共同制定、解释，并在全国范围内推行使用。3中国公民出境旅游合同合同编号： 一、定义和概念第一条本合同的词语定义1.组团社，是指合法取得《企业法人营业执照》并经国家旅游局批准取得组织中国公民以团队形式出境旅游业务资格的旅行社，其名单由国家旅游局统一公布。2.旅游者，是指与组团社签订出境旅游合同，参加出境旅游活动的中国公民或者团体。3.出境旅游服务，是指组团社依据《旅行社管理条例》等法律法规，组织旅游者到中华人民共和国境外的国家及港、澳、台地区等旅游目的地旅行游览、代办旅游签证／签注，并亲自或者委托经境外旅游目的地政府指定的当地旅行社为旅游者代订旅游交通票务、安排餐饮、住宿、游览服务等经营活动。4.旅游费用，是指旅游者支付给组团社，用于购买出境旅游服务的费用。旅游费用包括：必要的签证 / 签注的费用（旅游者自办的除外）；交通费（含境外机场税）； 住宿费；餐费（不含酒水费）；非自费旅游项目景区景点的第一道门票费；行程中安排的其他项目费用；组团社、地接社、境外导游等服务费。旅游费用不包括：旅游证件的费用和办理离团的费用；个人投保的旅游保险费；合同约定自费项目的费用；合同未约定由组团社支付的费用（包括：行程以外非合同约定活动项目所需的费用、自由活动期间发生的费用等）；境外小费；行程中发生的旅游者个人费用（包括：交通工具上的非免费餐饮费、行李超重费，住宿期间的洗衣、电话、饮料及酒类费，个人伤病医疗费，寻回个人遗失物品的费用及报酬，个人原因造成的赔偿费用等）。5.旅行社责任保险，是指旅行社根据与保险合同的约定，向保险公司支付保险费，保险公司对旅行社在从事旅游业务经营活动中，致使旅游者人身、财产遭受损害应由旅行社承担的责任，承担赔偿保险金责任的行为。6.离团，是指旅游者参加了组团社所组的出境旅游团队后，在境外因疾病、证件丢失等客观原因未能随团队完成约定行程的行为。7.脱团，是指旅游者参加了组团社所组的出境旅游团队后，在境外擅自脱离旅游团队，不随团完成约定行程的行为。8.转团，是指由于低于成团人数，组团社在保证所承诺的服务内容和标准不变的前提下， 经旅游者书面同意，在出发前将其转至其他旅行社所组的出境旅游团队的行为。49.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因自然原因和社会原因引起的，如自然灾害、战争、罢工、重大传染性疫情、政府行为等。10.意外事件，是指因当事人故意或者过失以外的偶然因素而发生的事故。如重大礼宾活动导致的交通堵塞、列车航班晚点等。11.业务损失费，是指组团社因旅游者行前退团而产生的经济损失。包括：乘坐飞机（车、船）等交通工具的费用（含预订金）、旅游签证 / 签注费、酒店住宿费用（含预订金）、旅游观光汽车的人均车租等已发生的实际费用。12.黄金周，是指春节、五一十一期间的 7 天节假日。其具体日期以当年国务院办公厅通知的放假时间为准。二、合同的签订第二条旅游行程计划说明书组团社应当提供带团号的《旅游行程计划说明书》（以下简称《计划书》），经双方签字或者盖章确认后作为本合同的组成部分。《计划书》应当对如下内容作出明确的说明：（ 1）旅游目的地，线路行程时间（按自然日计算，含乘飞机、车、船等在途时间，不足24 小时以一日计）；（ 2）交通工具及其档次等级（明确交通工具出发时间段以及是否需中转等信息）；（ 3）住宿安排及住宿酒店的名称、地点、档次等级（是否有空调、热水等相关的服务设施）；（ 4）景点 / 景区及游览活动等旅游线路内容（含主要景点停留的最少时间）；（ 5）用餐（早餐和正餐）的次数及其标准；（ 6）购物安排（组团社安排的购物次数不超过行程日数的一半，并同时列明购物场所名称、停留的最多时间及主要商品等内容）；（ 7）行程安排的娱乐活动（时间、地点、项目）；（ 8）自费项目（如有安排，组团社应在签约时向旅游者提供《境外自费项目表》，由旅游者自愿选择并签字确认后作为本合同的组成部分；自费项目应以不影响原计划行程为原则，代收的自费项目费用不得高于当地同期市场零售价）；《计划书》用语须准确清晰，不应出现准 ×

上传时间：2023-07-21 页数：12

GF—2000—0801保管合同（示范文本）合同编号： 保管人： 签订地点： 寄存人： 签订时间： 年月日第一条 保管物保管物名称：性质： 数量： 价值： 第二条 保管场所：第三条 保管方法：第四条 保管物（是 / 否）有瑕疵。瑕疵是： 第五条 保管物（是 / 否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：第六条 保管物（是 / 否）有货币、有价证券或者其他贵重物。第七条 保管期限自年月日至年月日 止 。第八条 寄存人交付保管物时，保管人应当验收，并给付保管凭证。第九条 保管人（是 / 否）允许保管人将保管物转交他人保管。第十条 保管费（大写） 元。第十一条 保管费的支付方式与时间： 第十二条 寄存人未向保管人支付保管费的，保管人（是 / 否）可以留置保管物。第十三条 违约责任： 1第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十五条本合同自时成立。第十六条其他约定事项： 保管人：寄存人：监制部门：印制单位：2

上传时间：2023-07-22 页数：2

SDF—2018—0001合同编号：号山省住房租合同东赁示 范 文 本出租人：承租人：山东省住房和城乡建设厅 山东省工商行政管理局 二〇一八 年 五 月明说1．本合同文本示范文本，由山省住房和城建、山省工商行政管理局共同制为东乡设厅东定，供本省行政域的住房租合同事人照使用。区内赁当参2．本合同前，方事人出示有效身明。出租人向承租人出示房屋签订双当应当份证还应当所有明或其他房屋合法源明；房屋共有的，提供共有人同意出租的明；租房权证来证为应证转屋的，提供原出租人同意租的明；接受委托出租房屋的，提供出租人的授委托应转证应当权书3．本合同前，方事人仔合同款，特是合同中具有性、充签订双当应当细阅读条别选择补性、修改性的容。本合同【】表示容，空格部位的其他需要添加的容，方内选择内填写内双当事人商确定。【】中容，以√方式定；于未生或不作定的，在应协选择内划选对实际发约应当空格部位打×，以示除。删方事人可以本合同文本中有定或者定不明确的容双当针对没约约内在相款后的空白行中行充定。关条进补约4．本合同前，方事人任何一方要求方提供本人（企）信用信息签订双当对业记录的，对方配合予以提供。应积极5．方事人保本合同中的通地址、子箱、系等信息、准确双当应证填写讯电邮联电话真实有效。上述信息生化的一方于化后发变应变3日通知方。因上述信息有或化后未通知内对误变方，致未能有效接收有通知文件的，相后果由失方自行承担。对导关应误6．方事人可以根据情定本合同原件的，在合同核，确双当实际况决份数并签订时认真对保各合同容一致；在任何情下，方事人均至少持有一合同原件。份内况双当应份7．本合同文本有以下附件：房屋交付确、房屋明料及房屋平面、房屋及认书权属证资图主要施安全使用明、房屋交确。通房地机成交的，房屋租设设备说书还认书过产经纪构赁经纪服合同作本合同的附件。务应为山省住房租合同东赁出租人： 【法定代表人】【人】：负责出生日期： 年 月 日，性：别籍：国 【籍所在地】【居住地】：户件型：【居民身】【社一信用代】【证类份证会统码】：证号 通地址：讯政：邮编码 系：联电话 子箱：电邮收款（行或支付）：账户银账户网络账户【委托】【法定】代理人：出生日期： 年 月 日，性：别籍：国 【籍所在地】【居住地】：户件型：【居民身】【社一信用代】【证类份证会统码】：证号 通地址：讯政：邮编码 系：联电话 子箱：电邮（出租人多人，可相增加）为时应承租人： 【法定代表人】【人】：负责出生日期： 年 月 日，性：别籍：国 【籍所在地】【居住地】：户件型：【居民身】【社一信用代】【证类份证会统码】：证号 通地址：讯政：邮编码 系：联电话 子箱：电邮收款（行或

上传时间：2023-07-20 页数：16

1GF—2013—0603柜台租赁经营合同（示范文本）国家工商行政管理总局制定2使用说明一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等法律法规制定的示范文本，供当事人约定使用。二、本合同适用于商业企业或者个体工商户（出租人）提供固定柜台（包括摊位、铺位、商位等）、相应设施以及物业服务，出租给其他商业企业或个体工商户（承租人）用于从事独立的商业经营，出租人收取租金和服务报酬的行为。三、本合同租赁期限不得超过 20 年，超过 20 年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过 20 年。四、本合同相关条款中的空白处，供双方自行约定或者补充约定。五、本合同由工商总局负责解释，并在全国范围内推行使用。3柜台租赁经营合同合同编号： 出租人：承租人：根据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规章的规定，为明确合同双方的权利和义务，双方就租赁柜台进行经营的有关事宜协商一致，订立本合同：第一条 租赁柜台的基本情况出租人将以下柜台出租给承租人使用，承租人按约定从事经营活动。地址位置（可附图）柜台长、宽、高（米）经营面积（平方米）装修及配套设施其他第二条 租赁期限从年月日出租人将柜台交付承租人使用，到 年月日收回，租赁期共年零个月。第三条 租金标准、租金总额、支付方式等1.租金标准：2.租金总额：3.支付方式：4.支付期限：5.其 他 ：第四条 租赁柜台的用途4第五条租赁柜台的交付租赁柜台交付的时间、方式及验收： 。第六条租赁柜台的使用承租人按照 方法使用租赁柜台。第七条租赁柜台的维修1.出租人应履行租赁柜台的维修义务。双方也可以约定在租赁期内，租赁柜台的维修按以下方式处理：出租人的维修范围、时间及费用负担：。承租人的维修范围、时间及费用负担：。由于维修责任方未履行

上传时间：2023-07-22 页数：7

1GF—2020—2605园林绿化工程施工合同示范文本（试行）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局2说明为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（ GF—2020—2605）（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：一、《合同示范文本》的组成《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书合同协议书共计 16 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF-2017-0201）的通用合同条款。（三）专用合同条款专用合同条款共计 20 条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写无或划 /。二、《合同示范文本》的性质和适用范围《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动 , 合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。3目录第一部分合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、承包人项目负责人六、预付款七、绿化种植及养护要求八、其他要求九、合同文件构成十、承诺十一、词语含义十二、签订时间十三、签订地点十四、补充协议十五、合同生效十六、合同份数第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验410.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任期与保修16.违约17.不可抗力18.保险20. 争议解决附件 1 ：承包人承揽工程项目一览表附件 2 ：现状树木一览表附件 3 ：暂估价一览表附件 4 ：发包人供应材料设备一览表附件 5 ：发包人供应苗木一览表附件 6: 绿化养护责任书附件 7: 工程质量保修书附件 8 ：廉政建设责任书5第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程规模：

上传时间：2023-07-21 页数：39

GF—2000—1201居间合同（示范文本）合同编号： 委托人： 签订地点： 居间人： 签订时间： 年月日第一条委托事项及具体要求： 第二条居间期限：从 年月日至年月日。第三条 报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的% 或者（大写） 元。委托人应在合同成立后的 日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促 成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）元。第五条本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致；2.因不可抗力致使不能实现合同目的；3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任：第七条居间人的违约责任：第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解1决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：( 一）提交 仲裁委员会仲裁；( 二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：鉴（公）证机关（章）经办人：年月日住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：监制部门：印制单位：2

上传时间：2023-07-22 页数：2

GF-2021-0512并网调度协议示范文本国家能源局国家市场监督管理总局二○二一年 月制定《并网调度协议示范文本》使用说明一、《并网调度协议示范文本》（以下简称《示范文本》）是对燃煤、燃气、水电等常规电厂并入电网时双方调度和运行行为的约定，适用于常规电厂与电网之间签订并网调度协议。其他核电、抽水蓄能电站、燃油电厂、生物质发电、地热电站等，也可以参照使用。二、《示范文本》主要针对电厂并入电网调度运行的安全和技术问题，设定了双方应承担的基本义务、必须满足的技术条件和行为规范。对于本文本中所涉及的技术条件，如果国家、行业颁布新的相关行业标准和技术规范，双方应遵从其规定。三、《示范文本》中有关空格的内容由双方约定或据实填写，空格处没有添加内容的，请填写无。《示范文本》所列数字、百分比、期间均为参考值。协议双方可根据具体情况和电力系统安全运行的需要，在公平、合理和协商一致的基础上对参考值进行适当调整1，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义、附件等。法律、法规或者国家有关部门有规定的，按照规定执行。四、签订并网调度协议的主要目的是维护电网经营企业和发电企业的合法权益，保证电力交易合同的实施，保障电力系统安全、优质、经济运行。协议双方应注意所签并网调度协议与购售电合同相关约定的一致性。五、《示范文本》特别条款及附件中略去的部分，双方可根据实际情况进行补充或约定。1 在正式协议文本中，所列数字、百分比、期间等均应为确定值，以免由此产生争议。1目录第1章定义与解释第2章双方陈述第3章双方义务第4章并网条件第5章并网申请及受理第6章调试期的并网调度第7章调度运行第8章发电计划第9章设备检修第10章涉网性能第11章继电保护及安全自动装置第12章调度自动化第13章调度通信第14章电力监控系统安全防护第15章事故处理与调查第16章不可抗力2第17章违约责任第18章协议的生效和期限第19章协议的变更、转让和解除第20章争议的解决第21章适用法律第22章其他特别条款附件1：并网点图示附件2：电厂技术参数附件3：电厂设备调度管辖范围划分3（协议编号：__________________）并网调度协议本并网调度协议（以下简称本协议）由下列双方签署：甲方：，系一家电网经营企业，在 市场监督管理部门登记注册，已取得电力业务许可证（许可证编号： ），统一社会信用代码：，住所：，法定代表人：。乙方： ，系一家具有法人资格的发电企业，在 市场监督管理部门登记注册，已取得本协议所指电厂（机组）电力业务许可证（许可证编号：）2，统一社会信用代码：，住所：，法定代表人：。鉴于：（1）甲方经营管理适于电厂运行的电网，并同意乙方电厂根据本协议的约定并入电网运行。（2）乙方在拥有/兴建/扩建3经营管理总装机容量为兆瓦（MW）的电厂（以下简称电厂），并同意根据本协议的约定将该电厂并入甲方电网运行。为维护协议双方的合法权益，规范调度和并网运行行为，保证电力系统安全、优质、经济运行，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《电网调度管理条例》《电力监管条例》以及国家其他有关法律、法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，22首次签订并网调度协议可暂不填写许可证，按照国家能源局规定属于豁免许可范围的发电项目也不必填写。3 《示范文本》中符号/表示其左右波浪线上的内容供双方当事人根据实际情况选择（计算公式除外）。4双方经协商一致，签订本协议。5第1章定义与解释1.1 本协议中所用术语，除上下文另有要求外，定义如下：1.1.1 电力调度机构：指 电力调度（通信或控制）中心，是依法对电力系统运行进行组织、指挥、指导和协调的机构，隶属甲方。1.1.2 电厂：指位于 由乙方拥有/兴建/扩建, 并/并将经营管理的一座总装机容量为 兆瓦（MW），共 台机组（机组编号、容量及技术参数详见附件2）4的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。1.1.3 调度命名：指电力调度机构依据电网网架结构、电厂接入方式、地理位置等综合因素，对电厂的正式命名。1.1.4 并网点：指电厂与电网的连接点（见附件1）。1.1.5 首次并网日：指电厂（机组）与电网并网运行的第一天。1.1.6 并网申请书：指由乙方向甲方提交的要求将其电厂（机组）并入电

上传时间：2023-07-22 页数：61

SDF—2019—0001合同编号： 山省人民防空工程东防（化）品合同护设备产买卖（示范文本）出人（位盖章）：卖单受人（位盖章）：买单山省人民防空公室东办山省市督管理局东场监1二一九年二月〇明说1．本合同文本示范文本，由山省人民防空公室、山省市督管理局共同制定，为东办东场监供本省行政域的人民防空工程防（化）品合同事人照使用。区内护设备产买卖当参2．本合同前，方事人出示有效身明签订双当应当份证;接受委托的，提供委托人出具的应当授委托。权书3．本合同前，方事人仔合同款，特是合同中具有性、充性签订双当应当细阅读条别选择补的容。本合同空格部位的其他需要添加的容，方事人可商确定。方事人可以内填写内双当协双当本合同文本中有定或者定不明确的容，在相款后的空白行中行充定。针对没约约内关条进补约4．本合同前，方事人任何一方要求方提供本人（企）信用信息的，方签订双当对业记录对配合予以提供。应积极5．方事人保本合同中的通地址、系等信息、准确、有效。上述双当应证填写讯联电话真实信息生化的一方于化后及通知方。因上述信息有或化后未通知方，致未能发变应变时对误变对导有效接收有通知文件的，相后果由任方自行承担。关应责6．方事人可以根据情定本合同原件的，在合同核，确保双当实际况决份数并签订时认真对各合同容一致（根据工作需要，甲方在本合同后，送乙方所在地人民防空公室壹份内签订报办）。份7．本合同文本包括以下附件：人民防空工程防（化）品供。应护设备产货清单2山省人民防空工程防（化）品东护设备产合同买卖出人（甲方）：卖 一社信用代（甲方）：统会码 受人（乙方）：买 一社信用代（乙方）：统会码 根据《中人民共和合同法》、《中人民共和人民防空法》和有法律、华国华国关法的定，甲乙方本着自愿、平等、公平、信用的原，商一致，就人规规双诚实则经协民防空工程防（化）品有事宜本合同。护设备产买卖关签订第一条合同标的物、价款及相关要求1．乙方同意甲方生的购买产人民防空工程防（化）。乙方甲方防护设备购买护（化）品名、格型、量、价等《设备产称规号数单详见人民防空工程防（化）护设备品供产货清单》（附件）。2．本合同品价款，共人民（大）产计币写 元（￥： ）。 本合同品价款包括、、装卸、安装、。产设备费运输费费费检测费3．乙方指定送及安装地点货为 市（市、）县区路。 号4．因工程更原因造成量或者安装工程量增，乙方涉及防设计变设备数减应将护（化）品修改、更施工的情在设备产变图况 工作日面通知甲方。合同价款个内书做相增，价格准按照原合同价以及惠率行。应减标单优执第二条支付方式合同生效后，乙方按下列方式向甲方支付合同款：1.合同立后订 工作日，乙方向甲方支付合同款的个内%，：人民计币（大）写元（￥：元）。2．甲方防（化）（将护设备 ）抵乙方指定后运现场 工作日个内（因乙方原因造成防（化）无法抵指定情除外），乙方按甲方抵指护设备运现场况运定所的防（化）量和价格，向甲方支付其合同价款的场护设备数%，：人民计币（大）写元（￥：元）。3．抵指定的防（化）安装完后，甲方按照有定行自收，运现场护设备毕关规进验收合格后向乙方提供自收明材料，乙方收到甲方自收明验验证验证工作日，向个内甲方支付已安装完的防（化）品合同价款毕护设备产%，：人民（大）计币写元（￥：元）。4. 防（化）安装完收合格后护设备毕经验工作日，乙方向甲方支付合个内同款的 %，：人民（大）计币写元（￥：元）。第三条工期要求31．合同后，甲方按乙方工地代表或理工程的要求配合施工。乙方必签订监师进场提前须工作日通知甲方，甲方在接到通知后个应工作日到，有个内达现场与人确定防（化）及埋件安装的具体和要求。甲方的施工工期以关员护设备预进场时间不影土建包位的工期原。甲方配合乙方工程度施工。

上传时间：2023-07-20 页数：7

1SDF-2015-0001合同：编号 号山省新建商品房合同（售）东买卖预示范文本 出人：卖受人：买 山东省住房和城乡建设厅山东省工商行政管理局 目录制定2明说解专业术语释第一章合同事人当第二章商品房基本状况第三章商品房价款第四章商品房交付件交付手条与续第五章面差理方式积异处第六章更规划设计变第七章商品房量及保修任质责第八章合同案房屋（不）登备与动产记第九章前期物管理业第十章其他事项明说1. 本合同文本示范文本，由山省住房城建和省工商行政管理局根据住房城为东乡设厅乡建部、家工商局共同制定的示范文本，合山，依据《中人民共和合同设国总结东实际华国法》、《中人民共和物法》、《中人民共和城市房地管理法》和《山省城市华国权华国产东房地管理例》、《山省城市房地交易管理例》、《山省商品房售产开发经营条东产条东销条例》、《山省物管理例》等法律、法整后制定。各地可以根据有法律法、政东业条规调关规府章等相定，合情整合同相容。规关规结实际况调应内2. 本合同前，出人向受人出示《商品房售可》及其他有和签订卖应当买预许证关证书证明文件。3. 出人就合同重大事受人到提示。受人合同，在卖应当项对买尽义务买应审慎签订签订本合同前，要仔合同款，特是其中具有性、充性、修改性的容，注细阅读条别审阅选择补内意防范潜在的市和交易。场风险风险4. 本合同文本【】中容、空格部位容及其他需要除或添加的容，选择内填写内删内双方事人商确定。【】中容，以√方式定；于情未生或方当应当协选择内划选对实际况发双事人不作定，在空格部位打当约时应当×，以示除。删5. 出人受人可以本合同文本中有定或者定不明确的容，根据所售卖与买针对没约约内项目的具体情在相款后的空白行中行充定，也可以另行充。况关条进补约签订补协议6. 方事人可以根据情定本合同原件的，在合同核，以双当实际况决份数并签订时认真对3确保各合同容一致；在任何情下，出人和受人都至少持有一合同原件。份内况卖买应当份解专业术语释1. 商品房售：是指房地企正在建中的取得《商品房售可》的商预产开发业将设预许证品房先出售受人，由受人支付定金或房价款的行。预给买并买为2. 法定代理人：是指依照法律定直接取得代理的人。规权3. 套建筑面：是指成套房屋的套建筑面，由套使用面、套体面、套内积内积内积内墙积台建筑面三部分成。内阳积组4. 房屋的建筑面：是指房屋外（柱）勒脚以上各的外水平投影面，包括台积墙层围积阳、挑廊、地下室、室外梯等，且具有上盖，牢固，高楼备结构层2.20M以上（含2.20M）的永久性建筑。5. 不可抗力：是指不能、不能避免不能克服的客情。预见并观况6. 民用建筑能：是指在保民用建筑使用功能和室境量的前提下，降低其使节证内热环质用程中能源消耗的活。民用建筑是指居住建筑、家机公建筑和商、服、过动国关办业务业教育、生等其他公共建筑。卫7. 房屋（不）登：是指房屋登机（不登机）依法房屋（不动产记记构动产记经办构将动）利和其他的事在房屋（不）登簿上予以的行。产权应当记载项动产记记载为8. 所有移登：是指商品房所有出人移至受人所理的登型。权转记权从卖转买办记类9.房屋登机：是指市、人民政府房主管部或者其置的房屋登工作的记构县产门设负责记机。构不登机：是指市、人民政府置的承不登工作的机。动产记经办构县设负责办动产记构10.分割拆零售：是指房地企成套的商品住宅分割部分分出售受销产开发业将为数别给买人的售方式。销11. 返本售：是指房地企以定期向受人返房款的方式售商品房的行销产开发业买还购销。为12. 售后包租：是指房地企以在一定期限承租或者代出租受人所企产开发业内为买购该商品房的方式售商品房的行。业销为山省新建商品房合同东买卖4（售）预出人向受人出售其建的房屋，方事人在自愿、平等、公平及信卖买开发设双当应当诚实用的基上，根据《中人民共和合同法》、《中人民共和物法》、《中人民共础华国华国权华和城市房地管理法》和《山省城市房地管理例》、《山省城市房地国产东产开发经营条东产交易管理例》、《山省商品房售例》、《山省物管理例》等法律、法的条东销条东业条规规定，就商品房相容商成一致意，

上传时间：2023-07-20 页数：18